Вход Регистрация

- Проект контракта на текущее обслуживание и ремонт систем электроснабжения

Группа компаний «ГелиоС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Щербатюк Леонида Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,

на основании протокола от ____________ № ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем электроснабжения объектов Заказчика согласно Приложению №1, расположенных в г. Москва по адресу:

- Гаражи по пр. Коминтерна, 4

- ул. Первомайская 25

- Ул. Зареченская, 14

- Комсомольский бульвар, 12,1

- ул. Толмачева, 18 стр.4

1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать Подрядчику выполненные работы, согласно условиям настоящего контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. Обеспечить свободный доступ Подрядчику к электротехническим системам, а также в помещения, доступ к которым должен быть обеспечен в связи с технологией производимых работ согласно графику планово-предупредительных работ (далее – ППР, приложение 3).

2.1.2. Обеспечивать правильную эксплуатацию электротехнических систем, на объектах, указанных в п.1.1. настоящего контракта.

2.1.3. Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.1.4. Назначить ответственное лицо за вызов аварийных бригад.

2.2 Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль выполнения графиков по ППР и осмотрам.

2.2.2. Обращаться в органы Государственного технического надзора и контроля с целью определения соответствия качества произведенных работ. В случае некачественно проведенного обслуживания оплата за услуги Государственного технического надзора возлагается на Подрядчика.

2.2.3. Предъявлять Подрядчику счета для оплаты санкций, взысканных с Заказчика органами государственного надзора и контроля по работам, выполняемых Подрядчиком.

2.2.4. Предъявлять Подрядчику претензии относительно качества произведенных работ в течение всего срока обслуживания электротехнических систем и электрооборудования Подрядчиком.

2.2.5. Взыскивать с Подрядчика ущерб, причиненный имуществу Заказчика неправомочными действиями или нарушениями технологий, в размере 100% от стоимости ущерба.

2.3. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

2.3.1. Выполнять текущее обслуживание и текущий ремонт с применением собственных материалов, в срок указанный в п.8.1. настоящего контракта, согласно заявки поданной Заказчиком, графиком планово-предупредительных ремонтов (ППР) (Приложение № 4).

2.3.2. Выполнять работы в соответствии с утвержденным объемом технического обслуживания и текущего ремонта (Приложение № 2) и перечню работ (Приложение № 1).

2.3.3. Письменно согласовывать все случаи отключения электроэнергии при проведении плановых ремонтов не менее чем за 24 часа до момента отключения (за исключением аварийных ситуаций).

2.3.4. Обеспечить качество работ, согласно разделу 8 настоящего Контракта.

2.3.5. Закрепить обслуживающий персонал за объектом Заказчика с сообщением Ф. И.О. этих работников ответственному лицу Заказчика с выдачей удостоверения, подтверждающего право проведения технического обслуживания и текущего ремонта;

2.3.6. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе, возникшие по вине Подрядчика, и выявленные в период срока эксплуатации электротехнических систем.

2.3.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Заказчика, материалов и оборудования, возникшего при выполнении работ в размере нанесенного ущерба.

2.3.8.Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья работников и граждан, во время проведения работ на объекте производства работ.

2.3.9. В случае выявления дополнительных работ Подрядчик составляет дефектные ведомости и сметные расчеты.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Для составления и подписания акта Подрядчик может направить лиц, имеющих доверенность на право подписи и фиксации выявленных дефектов от имени Подрядчика. Неявка Подрядчика для составления акта или отказ от согласования акта обнаруженных дефектов не освобождает Подрядчика от ответственности по устранению всех недоделок и дефектов, указанных в акте.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить их своими силами и за свой счет и предъявить Подрядчику счет на оплату на сумму ущерба, подлежащего возмещению или уменьшить сумму для выплаты по контракту пропорционально размеру ущерба.

2.4. Подрядчик имеет право требовать оплаты выполненных работ в соответствии с согласованным сторонами актом выполненных и принятых работ в соответствии с разделом 3 контракта.

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

3.1. Общая сумма контракта составляет _______________ (______ _____________________________________________________) ___ коп. с НДС (НДС не предусмотрен), с учетом затрат на транспортировку, уплату налогов, страхование, сборов и других обязательных платежей, согласно смете Приложение № 3.

3.2. Затраты на материалы используемые для обслуживания и текущего ремонта входят в ежемесячную оплату по настоящему Контракту.

3.3. Расчеты по контракту осуществляется ежемесячно по факту выполненных работ. На основании выставленного и оформленного в соответствии с требованиями НК РФ счета-фактуры, акта сдачи-приемки работ, подписанного сторонами, Заказчик в течение 10 банковских дней с момента получения платежных документов перечисляет денежные средства на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. При этом обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с даты списания соответствующих денежных средств с его расчетного счета.

3.5. Сумма Контракта является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего действия контракта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. По завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ.

4.2. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 7 рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

Если в указанный срок оформленный Заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчика за счет Подрядчика.

4.4. В случае прекращения работ по указанию Заказчика стороны обязаны в течение 7 рабочих дней со дня прекращения работ составить двусторонний акт о выполненной части работы и фактических расходах Подрядчика.

После составления акта стороны должны произвести взаиморасчеты с учетом выполненных Подрядчиком работ в сроки, оговоренные разделом 3 настоящего Контракта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение Подрядчиком сроков реагирования на вызов Заказчика и устранения неисправностей, Заказчик имеет право требовать уплаты неустойки из расчета одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

5.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ и обслуживания, а также используемых материалов. В случае некачественного проведения работ и обслуживания, использования некачественного материала, повлекшие за собой аварийную ситуацию, Подрядчик устраняет ее своими силами, за счет собственных средств, а также возмещает Заказчику материальный ущерб в полном объеме, нанесенный некачественным проведением работ.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты такой неустойки ставки рефинансирования Центрального банка России.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла не по его вине.

5.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения, лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры, которые возникают при исполнении условий настоящего Контракта, разрешаются в претензионном порядке. Претензии рассматриваются в течение 20-ти дней со дня их поступления.

6.2. Споры, неурегулированные в претензионном порядке, разрешаются арбитражным судом в порядке, предусмотренным законодательством РФ.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта, в соответствии с действующим законодательством, при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. СРОКИ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

8.1. Время выполнения работ – с __________ по __________ , (текущее обслуживание в течение дня, аварийное круглосуточно и в выходные дни), устранение неисправностей с момента поступления устной или письменной заявки от Заказчика:

- мелкого ремонта – не более 1 час;

- среднего ремонта – не более 2 час.

8.2. Подрядчик гарантирует обеспечение качества выполняемых работ:

- наличие круглосуточной диспетчерской службы;

- наличие круглосуточной аварийной бригады;

- время реагирования аварийной бригады - не позднее 15- 30 минут в зависимости от расстояния;

- наличие спецтехники (автогидроподъемник);

- наличие транспорта (для перевозки персонала и материалов);

- наличие собственной производственной базы (склады, мастерские);

- наличие собственной электротехнической лаборатории с предоставлением свидетельства о регистрации или договора аренды (подряда);

- обеспечение безопасности (с приложением удостоверений или протоколов проверки знаний ответственных в Ростехнадзоре).

9. ФОРС-МАЖОР

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непреодолимой силы, а так же последствия, вызванные этими обстоятельствами, непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а так же последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт, может быть расторгнут Заказчиком или Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

Неизвещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает стороне право ссылаться на эти обстоятельства.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с ____________ и действует по ______________, а в части денежных расчетов до полного исполнения обязательств.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, адреса и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Прикрепленные файлы:

Для доступа к файлам, зарегистрируйтесь на сайте